对发包人欠付的工程款如何计算利息

原告某建设公司于2007年与被告某工厂签订《建设工程施工合同》，合同约定，被告将工程发包给原告承包施工，合同中对工程价款的支付时间约定为：第33.3条发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。双方在补充协议中约定：工程竣工验收合格后施工单位一个月内交工程决算书，建设单位收到决算书后90天内审核完并支付余款，逾期不能审完，视为默认。

2009年3 月，工程验收合格后，同年3月28日进行了工程竣工结算，并签署了《工程竣工结算书》。

原告依据该竣工结算书，要求被告支付工程款500万元，同时请求法院责令被告按银行同期贷款利率承担拖欠工程款的利息，自2009年3月28日算至被告清偿之日，现暂算至起诉之日为人民币48万元。

被告辩称：双方对工程质量问题未能达成一致意见，是双方不能进行工程结算的原因。该案工程款不能及时结算的原因，责任不在被告，因此，原告请求给付利息的诉请不能得到支持。

请问被告是否应该承担下欠工程的利息？利息从何时起算？

律师视点

关于原告向被告发包人主张所拖欠工程款利息的诉讼请求，理应得到法律的支持。

1、2008年12 月22日，该涉案工程就竣工了。

2、2009年3 月16日，被告方组织多方进行竣工验收，验收结论质量合格。

3、从2009年 3月 16日始，被告就占有、使用该工程了。此时工程实际交付给了被告。

4、2009年3 月18日施工单位提交了竣工结算报告和结算书。

5、2009年3 月28日，双方进行了竣工结算。

6、最高人民法院《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条第1款规定：

利息从应付工程价款之日计付。

当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的为当事人起诉之日。

本案中，按照建设工程施工合同33.3条约定，被告应该从2009年4月27日起（即施工单位提交竣工结算书之日向后推算29天）计付所拖欠的工程款利息。